Договор №
1
Договор на изготовление рекламной продукции
[-Наименование нашей стороны-]
,
именуемое в дальнейшем
в лице
[-Должность подписанта-]
[-ФИО подписанта-]
,
действующего на основании
[-Основание подписи-]
,
с одной стороны и
[-Наименование стороны партнёра-]
,
именуемое в дальнейшем
в лице
[-Должность подписанта-]
[-ФИО подписанта-]
,
действующего на основании
[-Основание подписи-]
,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
Настоящий Договор
о нижеследующем:
-
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
-
1.1.Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется изготовить и сдать Заказчику в соответствии с положениями настоящего Договора и требованиями Заказчика _________ (далее – Изделия) в количестве _____.
-
1.2.Требования Заказчика к Изделиям изложены в Приложении №1 к настоящему Договору.
-
1.3.Место исполнения обязательства Подрядчика по сдаче готовых Изделий Заказчику – ______.
-
1.4.Сроки изготовления Изделий и сдачи их Заказчику: начальный - __________, конечный - _________________. Под конечным сроком подразумевается срок сдачи Изделий по п.4.1
-
-
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
-
2.1.Заказчик обязуется:
-
2.1.1.Произвести расчёт с Подрядчиком в соответствии с положениями настоящего Договора.
-
-
2.2.Подрядчик обязуется:
-
2.2.1.Изготовить Изделия и сдать их Заказчику в строгом соответствии с положениями настоящего Договора.
-
2.2.2.Обеспечить для Заказчика возможность знакомиться с ходом работ по настоящему Договору (п.3.1.1).
-
2.2.3.В случае, если Изделия, относительно которых Заказчик подаёт рекламацию (п. 4.2) или Изделия, неисправность которых выявлена по п.6.3, содержат фирменную символику (товарный знак, логотип, наименование и т.п.) Заказчика, Подрядчик при приёмке от Заказчика таких содержащих недостатки Изделий обязан немедленно уничтожить их.
-
-
2.3.Каждая из Сторон несёт также иные права, вытекающие из текста настоящего Договора и правовых норм России.
-
-
3.ПРАВА СТОРОН
-
3.1.Заказчик имеет право, в частности:
-
3.1.1.Знакомиться с ходом работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
-
3.1.2.В случае выявления при производстве работ отступлений от установленных требований к Изделиям или использования экологически небезопасных технологий – приостановить выполнение работ до устранения нарушений.
-
3.1.3.Проверить полноту уничтожения Изделий по п. 2.2.3
-
3.1.4.В случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору – возложить исполнение данных обязательств на третьих лиц с отнесением всех связанных с этим расходов на счёт Подрядчика.
-
3.1.5.В случае, если неисполнение Подрядчиком его обязательств по п.1.1 длится более _____ - отказаться от настоящего Договора без оплаты выполненных работ и потребовать возмещения убытков.
-
3.1.6.Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, в этом случае Стороны проводят досрочную сдачу-приёмку изготовленных Подрядчиком Изделий, и Заказчик оплачивает принятые им Изделия без каких-либо иных обязательств перед Подрядчиком.
-
-
3.2.Подрядчик имеет право, в частности:
-
3.2.1.Привлекать для исполнения работ по настоящему Договору третьих лиц при условии, что Заказчик согласится на это в письменном виде.
-
-
3.3.Помимо указанных, каждая из Сторон имеет и иные права, вытекающие из положений настоящего Договора или правовых норм России.
-
-
4.ПРИЁМКА-СДАЧА
-
4.1.Передача Изделий Заказчику осуществляется в месте исполнения Подрядчиком своих обязанностей, определяемом в соответствии с п.1.3 При данной передаче Изделий Стороны подписывают накладную. Подписание Сторонами данных накладной свидетельствует о приёмке Заказчиком привезённого груза по количеству мест, однако не свидетельствует о приёмке Заказчиком Изделий по комплектности (то есть количеству Изделий внутри упаковок) и качеству.
-
4.2.Приемка Изделий по количеству (внутри упаковки) и качеству осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания накладной (п.4.1). Заказчик вправе в срок 30 (тридцать) дней с момента подписания им накладной предъявить Подрядчику рекламацию (в произвольной форме) в отношении количества (внутри упаковки) и/или качества (скрытые недостатки) Изделий, при этом указанная в рекламации Заказчика недостача (недостаток по качеству) считается имевшей (имевшим) место по вине Подрядчика, если Подрядчиком не доказано иное. При этом Заказчик вправе не оплачивать недостающие или имеющие недостатки Изделия. Подрядчик обязан за собственный счёт, в зависимости от характера рекламации, восполнить недостачу или заменить содержащие недостатки Изделия качественными Изделиями в срок, указываемый Заказчиком. В случае, если восполнение недостачи (устранение недостатков) происходит позднее Конечного срока, определяемого в соответствии с 1.4, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,2% за каждый день просрочки (при этом просрочка исчисляется начиная со дня, следующего за днём наступления Конечного срока по п.1.4). Место исполнения обязательства Подрядчика по восполнению недостачи/предоставлению замены содержащей недостатки Продукции указывается в рекламации.
-
-
5.РАСЧЁТЫ СТОРОН
-
5.1.Цена работы Подрядчика по настоящему Договору (стоимость всех Изделий в количестве, указанном в п.1.1, включая также все расходы Подрядчика по исполнению настоящего Договора, в частности – стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки на склад) составляет сумму, эквивалентную ______.
-
5.2.Заказчик проводит расчёт с Подрядчиком за фактически выполненную в соответствии с положениями настоящего Договора работу, в срок не более 30 (Тридцати) дней с момента получения счёта, выставленного на основании подписанной Заказчиком накладной.
-
5.3.Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с расчётного счёта Заказчика.
-
-
6.ГАРАНТИИ
-
6.1.Подрядчик гарантирует, что:
-
6.1.1.Изделия вплоть до момента подписания Заказчиком накладной являются собственностью Подрядчика, не являются объектом долевой собственности, не являются объектом каких бы то ни было прав и/или претензий третьих лиц.
-
6.1.2.Изделия соответствуют положениям настоящего Договора как по количеству, так и по качеству.
-
6.1.3.При производстве Изделий не используются материалы/технологии, способные сделать Изделия небезопасными в экологическом отношении.
-
-
6.2.При нарушении гарантии по п. 6.1.1Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счёт урегулировать все претензии третьих лиц, полностью оградив от них Заказчика, а также возместить Заказчику все убытки, возникшие у Заказчика в результате нарушений данной гарантии.
-
6.3.В случае выявления недостатка какого-либо из Изделий в срок 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания обеими Сторонами накладной (п. 4.1) (данный срок считается гарантийным сроком) Подрядчик обязан в срок не более _____с момента подачи Заказчиком уведомления заменить содержащее недостатки Изделие качественным Изделием и сдать данное качественное Изделие Заказчику в месте, указанном в рекламации Заказчика. В случае ремонта Изделия гарантийный срок продлевается на всё время от момента подачи Заказчиком уведомления о недостатках до момента приёмки Заказчиком отремонтированного Изделия. На поставленное на замену Изделие устанавливается гарантийный срок, равный по протяжённости промежутку времени от подачи Заказчиком уведомления о недостатке Изделия до окончания гарантийного срока, применявшегося к данному Изделию на момент подачи уведомления о недостатке. Применение материалов/технологий, делающих Изделия небезопасными в экологическом отношении, считаются недостатком Изделий.
-
6.4.Каждая из Сторон гарантирует, что для неё данная сделка не является крупной.
-
-
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
-
7.1.За невыполнение положений настоящего Договора каждая из Сторон несёт ответственность в соответствии с правовыми нормами России и положениями настоящего Договора.
-
7.2.Подрядчик в случае просрочки против какого-либо из сроков, установленных для выполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, однако данный пункт действует лишь в случае подачи Заказчиком письменного требования об уплате данной неустойки.
-
7.3.Заказчик при нарушении им срока оплаты Изделий несёт ответственность по ст.395 Гражданского кодекса РФ.
-
7.4.Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, может быть освобождена от ответственности за данное невыполнение, если докажет, что данное невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, определяемой как таковая в соответствии с п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.
-
-
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
-
8.1.Факт заключения настоящего Договора, его положения, вся информация, относящаяся к его исполнению и результату работ Исполнителя, есть конфиденциальная информация Заказчика. Также к конфиденциальной информации любой из Сторон относится любая (в разумных пределах) информация, которую данная Сторона посредством письменного уведомления другой Стороне объявит своей конфиденциальной информацией.
-
8.2.За нарушение условия о конфиденциальности информации Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за понесённые убытки. Настоящие условия действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны какой бы то ни было третьей стороне или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны какую бы то ни было третью сторону без письменного согласия другой Стороны.
-
-
9.ФОРС-МАЖОР
-
9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
-
9.2.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону.
-
9.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту оказанных и принятых Заказчиком услуг.
-
9.4.Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.
-
9.5.Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
-
9.6.Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.
-
-
10.АРБИТРАЖ
-
10.1.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию устанавливается в 30 (тридцать) рабочих дней. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд ______.
-
10.2.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-
-
11.ЗАПРЕТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗГЛАШЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
-
11.1.Стороны устанавливают следующие условия относительно запрета неправомерного использования и / или разглашения инсайдерской информации Заказчика:
-
11.1.1.Исполнитель не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о Заказчике и аффилированных лицах Заказчика, их деятельности, ценных бумагах Заказчика и аффилированных лиц Заказчика, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору.
-
11.1.2.Исполнитель не в праве самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
-
11.1.3.Исполнитель не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу.
-
11.1.4.Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться Исполнителем исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Заказчика.
-
11.1.5.Исполнитель не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающим целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
- осуществление торговли на основании инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Заказчика на основании инсайдерской информации;
- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом. -
11.1.6.Заказчик может потребовать от Исполнителя, виновного в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Заказчику указанными неправомерными действиями. Никакое ограничение ответственности не может распространяться на данное положение.
-
-
-
12.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-
12.1.Настоящий Договор также не дает Подрядчику права использовать, ссылаться или вставлять в маркетинговые или другие материалы название, эмблемы, логотипы или авторские права Заказчика без его письменного предварительного согласия. Подрядчик признает законность логотипов Заказчика и не будет никогда подвергать сомнению законность или право собственности компании Заказчика на логотипы. Условия настоящего пункта продолжают действовать по истечении срока действия или досрочном расторжении настоящего Договора.
-
12.2.Все ссылки на статьи, разделы, пункты, подпукты и приложения, встречающиеся в тексте настоящего Договора, являются ссылками на статьи, разделы, пункты, подпункты настоящего Договора и приложения к настоящему Договору, если в тексте настоящего Договора прямо не оговорено иное.
-
12.3.Настоящий Договор исполнен в двух имеющих одинаковую силу экземплярах (по одному для каждой из Сторон), включает в себя в качестве своей неотъемлемой части Приложение №1.
-
12.4.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон.
-