-
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРАВ целях осуществления контроля и надзора за строительством Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность провести технический надзор и комплексную экспертизу работ по ________(строительство, капремонт, реконструкция), выполняемых на объекте Заказчика по адресу: _______ (далее – Объект), в период строительства с ______г. до получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.
-
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
-
2.1.Исполнитель выполняет следующие услуги:,
-
2.1.1.контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемых оборудования и материалов проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
-
2.1.2.выявление недостатков в проектной документации при производстве строительных, монтажных и пусконаладочных работ, незамедлительное уведомление Заказчика и принятие своевременных мер.
-
2.1.3.проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
-
2.1.4.контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства;
-
2.1.5.освидетельствование и оценка совместно с работниками строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
-
2.1.6.осуществление по мере готовности с участием подрядных и специализированных (монтажных) организаций, а также проектной организации, промежуточной приемки, предусмотренных проектом ответственных конструкций здания – несущих металлических и железобетонных конструкций;
-
2.1.7.участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля, состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке;
-
2.1.8.контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно – монтажных работ согласно проектно – сметной документации;
-
2.1.9.осуществление проверки подписания выполненных подрядчиком и субподрядными организациями объемов работ на Объекте за отчетный период по форме КС-2 в соответствии со сметой;
-
2.1.10.проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно – монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядными организациями строительно – монтажных работ и затрат на устранение дефектов и переделок;
-
2.1.11.контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания и инженерных коммуникаций, общих и специализированных журналов и работ) в соответствии с действующим законодательством, в том числе унифицированными формами, утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. №100 и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно – монтажных работ;
-
2.1.12.контроль исполнения строительно – монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно–монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования;
-
2.1.13.участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, строительно – монтажных работ, оборудования при их приемке;
-
2.1.14.участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;
-
2.1.15.участие в приемке объекта в эксплуатацию;
-
2.1.16.ведение журнала технического надзора за выполнением работ и регулярное (не реже____ раз в неделю) информирование Заказчика о выполнении своих обязательств по Договору.
-
-
2.2.При выполнении своих обязательств по настоящему договору Исполнитель руководствуется действующим законодательством в области строительства и настоящим Договором.
-
-
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
-
3.1.Заказчик обязуется:
-
3.1.1.Своевременно обеспечивать по соответствующему письменному запросу Исполнителя всей необходимой информацией для выполнения настоящего Договора, в том числе проектной документацией.
-
3.1.2.Обеспечивать сотрудникам Исполнителя, осуществляющим технический надзор, свободный доступ к Объекту.
-
3.1.3.Своевременно принять к исполнению и оплатить оказанные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
-
-
-
4.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВВариант 1
-
4.1.Стоимость услуг по Договору составляет ___________, кроме того НДС ________.
-
4.2.Заказчик производит предоплату по настоящему договору в размере 30 % общей стоимости услуг Исполнителя, что составляет ___________, кроме того НДС ________, в течение десяти банковских дней с момента получения счета Подрядчика, выставленного на основании настоящего договора.
-
4.3.Окончательная оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком в течение десяти банковских дней с момента получения счета Исполнителя, выставленного на основании Акта об оказании услуг по настоящему договору.
Вариант 2 -
4.4.Стоимость услуг по Договору составляет ___% от сметной стоимости строительных работ на Объекте которая определяется в соответствии со справкой подрядчика формы КС-3.
-
4.5.В течение десяти банковских дней с момента получения счета Исполнителя, Заказчик производит предоплату по настоящему договору в размере _______________, кроме того НДС_____________, что составляет 1/3 от предполагаемой сметной стоимости строительных работ на Объекте.
-
4.6.Окончательная оплата производится в течение десяти банковских дней с момента получения счета Исполнителя, выставленного на основании Акта об оказании услуг по настоящему договору в котором указан расчет стоимости услуг Исполнителя в соответствии с п.4.1
-
-
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
-
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон.
-
5.2.Окончанием срока выполнения услуг признается дата получения Заказчика разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта. Указанное разрешение выдается органом, выдавшим разрешение на строительство Объекта.
-
-
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
-
6.1.За неисполнение или ненадлежаще исполненные обязательства по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-
6.2.В случае просрочки или ненадлежащего осуществления обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется выплатить неустойку в размере 0,2 % от суммы договора за каждый просроченный день, но не более 12 % от суммы договора, а также возместить Заказчику все убытки, понесенные последним в случае несвоевременного и (или) ненадлежащего осуществления обязательств Исполнителем.
-
6.3.В случае просрочки перечисления денежных средств (за исключением авансовых платежей) Заказчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,2 % от суммы договора за каждый просроченный день, но не более 12 % от суммы договора.
-
6.4.В случае если Заказчиком, органами государственного строительного надзора, пожарного надзора, иными контролирующими органами выявится несоответствие выполняемых или выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемых оборудования и материалов проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий, других нормативных документов и при этом выяснится, что вышеуказанные работы выполнялись под техническим надзором Исполнителя, при этом в журнале для ведения технического надзора не будут отражены соответствующие замечания Исполнителя, Исполнитель обязан (по выбору Заказчика) компенсировать убытки Заказчика, связанные с устранением замечаний представителей вышеуказанных контролирующих органов либо произвести необходимые мероприятия по устранению выявленных недостатков за свой счет.
-
6.5.В случае задержки работ по строительству Объекта (в которых участие Исполнителя необходимо), вызванной отсутствием представителя Исполнителя на Объекте, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в виде штрафа в размере __________(________ ) рублей за каждый день задержки соответствующих работ по строительству Объекта.
-
6.6.Условия о выплате неустойки вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из Сторон, при этом неустойка будет начислена с момента ненадлежащего исполнения обязательств по договору.
-
-
7.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
-
7.1.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по следующим основаниям:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон при неисполнении или ненадлежащем исполнении другой Стороной договорных обязательств с направлением письменного уведомления другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения Договора. -
7.2.При расторжении настоящего договора Заказчик производит расчеты с Исполнителем за фактически выполненные и документально подтвержденные им услуги на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Если суммы, ранее перечисленные Заказчиком, превышают суммарную стоимость услуг Исполнителя, последний обязуется в течение 5 календарных дней перечислить Заказчику излишне уплаченные суммы.
-
-
8.ФОРС-МАЖОР
-
8.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
-
8.2.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону.
-
8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту оказанных и принятых Заказчиком услуг.
-
8.4.Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.
-
8.5.Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
-
8.6.Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.
-
-
9.АРБИТРАЖ
-
9.1.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию устанавливается в 30 (тридцать) рабочих дней. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд _______.
-
9.2.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-
-
10.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
-
10.1.Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе исполнения Договора, а так же условия Договора, факт оказания услуг и их содержание, иная информация по Договору, считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения Заказчика.
Факт заключения настоящего Договора, его положения, вся информация, относящаяся к его исполнению и результату работ Исполнителя, есть конфиденциальная информация Заказчика. Также к конфиденциальной информации любой из Сторон относится любая (в разумных пределах) информация, которую данная Сторона посредством письменного уведомления другой Стороне объявит своей конфиденциальной информацией.
За нарушение условия о конфиденциальности информации Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за понесённые убытки. Настоящие условия действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны какой бы то ни было третьей стороне или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны какую бы то ни было третью сторону без письменного согласия другой Стороны.
-
-
11.ЗАПРЕТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗГЛАШЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
-
11.1.Стороны устанавливают следующие условия относительно запрета неправомерного использования и / или разглашения инсайдерской информации Заказчика:
-
11.1.1.Исполнитель не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о Заказчике и аффилированных лицах Заказчика, их деятельности, ценных бумагах Заказчика и аффилированных лиц Заказчика, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору.
-
11.1.2.Исполнитель не в праве самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
-
11.1.3.Исполнитель не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу.
-
11.1.4.Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться Исполнителем исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Заказчика.
-
11.1.5.Исполнитель не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающим целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
- осуществление торговли на основании инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Заказчика на основании инсайдерской информации;
- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.
-
11.1.6.Заказчик может потребовать от Исполнителя, виновного в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Заказчику указанными неправомерными действиями. Никакое ограничение ответственности не может распространяться на данное положение.
-
-
-
12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-
12.1.Недействительность одного или несколько пунктов настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом.
-
12.2.Любые изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.
-
12.3.В настоящем Договоре названия разделов не влияют на его содержание и толкование. Если из контекста Договора прямо не вытекает иное, то термины, употребленные в единственном числе, могут предполагать множественное число и наоборот.
-
12.4.Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней (с даты внесения соответствующего изменения) направлять друг другу уведомления о перемене наименования организации, ее платежных реквизитов, почтового и юридического адресов, номеров телефонов, о смене руководящего состава.
-
12.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора.
-