Договор №
1
Договор подряда на осуществление монтажных работ
[-Наименование нашей стороны-]
,
именуемое в дальнейшем
в лице
[-Должность подписанта-]
[-ФИО подписанта-]
,
действующего на основании
[-Основание подписи-]
,
с одной стороны и
[-Наименование стороны партнёра-]
,
именуемое в дальнейшем
в лице
[-Должность подписанта-]
[-ФИО подписанта-]
,
действующего на основании
[-Основание подписи-]
,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
Настоящий Договор
о нижеследующем:
-
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
-
1.1.Понятия и термины, используемые в настоящем договоре, имеют значения, указанные ниже:
«Договор»
Настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, со всеми приложениями, а также всеми дополнениями и изменениями, которые подписаны Сторонами в период его действия.
«Стороны»
Подрядчик и Заказчик
«Лицензии»
Лицензия № ________, выданная Подрядчику на осуществление деятельности на __________.
«Площадка»
Место выполнения Работ
«Работы»
Работы по монтажу Оборудования, перечень которых указан в соответствующем Заказе.
«День/дни/х-дневный срок»
Рабочий день/ дни/срок, исчисляемый рабочими днями, если иное прямо не предусмотрено договором.
«Акт сдачи приемки выполненных Работ»
Документ, подтверждающий выполнение всех обязательств Подрядчика, в соответствии с Заказом и приложениями к нему.
"Гарантийный период"
24 месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ
"Специалисты и рабочие Подрядчика"/"Персонал Подрядчика"
Лица, обладающие соответствующей квалификацией, нанимаемые Подрядчиком для выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего договора.
"Дата Начала Работ"
Дата подписания соответствующего Заказа.
"СНиП"
Строительные нормы и правила, установленные законодательными и нормативными актами на территории Российской Федерации на дату подписания договора.
"Представители Сторон"
Надлежащим образом уполномоченное лицо Заказчиком или Подрядчиком, которое в соответствии с предоставленными ему полномочиями представляет Заказчика или Подрядчика на Площадке в период выполнения Работ.
«Техническое задание»
Документ, подписанный Сторонами, являющийся неотъемлемой частью Заказа, в котором Стороны определили перечень Работ необходимых для выполнения Подрядчиком.
«Субподрядчик"
Лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения части Работ или лицо, которому была передана часть работ на основании договора субподряда с согласия Заказчика.
«Расчет стоимости отдельных видов Работ»
Документ, подписанный Сторонами, являющийся приложением к Договору, в котором указан детализированный расчет стоимости отдельных видов Работ. Указанный расчет является универсальным, положения которого в обязательном порядке применяются при включении видов Работ, указанных в нем в условия соответствующей сметы, прилагаемой к Заказу.
В случае, если при подписании соответствующего Заказа, выяснится, что отдельные виды Работ не включены в Расчет стоимости отдельных видов Работ, их стоимость согласовывается Сторонами в смете, прилагаемой к Заказу.
«Общие требования к Работам»
Документ, подписанный Сторонами, являющийся приложением к Договору, в котором указаны Общие требования Заказчика к Работам.
"Оборудование "
Оборудование, передаваемое Заказчиком Подрядчику, в отношении которого осуществляются монтажные работы (Работы). Перечень переданного Оборудования указывается в соответствующем Заказе. С момента подписания Заказа Оборудование считается принятым Подрядчиком.
«Заказ»
Соответствующее приложение к Договору, в котором Стороны оговаривают:
местонахождение Площадки;
перечень Оборудования;
перечень технической документации к Оборудованию, переданной Заказчиком.
сроки выполнения Работ;
общую стоимость Работ;
перечень технической документации к Оборудованию.
иную информацию, согласованную Сторонами.
Работы должны быть осуществлены в соответствии с Техническим заданием, которое прилагается к Заказу.
Формы Заказа и приложений к нему указаны в п. 1.2 Договора.
-
1.2.Перечень приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью:
-
1.2.1.Приложение 1. - Расчет стоимости отдельных видов Работ.
-
1.2.2.Приложение 2. - Общие требования к Работам
-
1.2.3.Приложение 3. - Форма Акта сдачи-приемки Оборудования, материалов, технической документации.
-
1.2.4.Перечень форм Заказа и Приложений к ним, оформляемых к Договору.
-
1.2.5.Приложение 4. - Форма Заказа.
-
1.2.6.Приложение 5. Форма перечня Оборудования, материалов, технической документации (Приложение №1 к Заказу)
-
1.2.7.Приложение 6. Форма Технического задания (Приложение 2 к Заказу).
-
-
-
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
-
2.1.В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязуется выполнить Работы, перечень которых указан в соответствующих Заказах, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ Подрядчика.
-
-
3.СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
-
3.1.Стоимость Работ на каждой Площадке указывается в соответствующих Заказах, которая включает в себя стоимость выполнения всех обязательств Подрядчика, указанных в Договоре, Заказах.
-
3.2.Если иное не предусмотрено соответствующим Заказом Заказчик перечисляет Подрядчику сумму, составляющую 100% от стоимости Заказа, в течение 7 (семи) дней с момента получения счета, выставленного на основании подписанного Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу.
-
3.3.Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика.
-
3.4.В случае, если при исполнении соответствующего Заказа возникнет необходимость выполнения иных работ, услуг (далее – Дополнительные Работы), не указанных в Техническом задании, Заказе, Стороны согласовывают перечень Дополнительных работ, стоимость и сроки их выполнения путем подписания соответствующего дополнения к Заказу
-
-
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
-
4.1.Для выполнения Работ по договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной п. 3.1, обязуется:
-
4.1.1.руководствуясь положениями Договора, нормативными документами в области строительства и связи, выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные соответствующим Заказом, и сдать Заказчику их результат;
-
4.1.2.своевременно приобретать и поставлять на Площадку необходимые Материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику;
-
4.1.3.не допускать использования в ходе осуществления Работ материалов и оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности строительных работ и охране окружающей среды;
-
4.1.4.письменно согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций и перечень выполняемых ими работ;
-
4.1.5.нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение привлеченными Подрядчиком субподрядчиками их части Работ по созданию Объекта и координацию их деятельности;
-
4.1.6.в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе исполнения Работ и иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок, в течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить производство Работ;
-
4.1.7.обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности, находящихся там физических лиц;
-
4.1.8.обеспечить содержание и уборку Площадки и прилегающей к ней уличной полосы;
-
4.1.9.осуществить любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащее выполнение Работ;
-
4.1.10.обеспечить круглосуточную охрану Площадки и переданного в соответствии с Заказом Оборудования;
-
4.1.11.письменно известить Заказчика о готовности Работ к сдаче в эксплуатацию не позднее, чем за пять дней до проведения процедуры приемки;
-
4.1.12.в трехдневный срок с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ осуществить влажную уборку помещений, в которых проводились Работы, вывезти за пределы Площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор;
-
4.1.13.нести полную ответственность за уничтожение или порчу Оборудования Заказчика, находящегося на Площадке, вплоть до сдачи результатов Работ (подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ).
-
4.1.14.до сдачи Работ предоставить Заказчику информацию по надлежащему обслуживанию, уходу и ремонту всего Оборудования, установленного Подрядчиком в рамках выполнения Работ.
-
4.1.15.все обязательства и расходы, связанные с поездками и пребыванием на территории РФ специалистов и рабочих Подрядчика, несет Подрядчик. Подрядчик также несет исключительную ответственность за соблюдение специалистами и рабочими Подрядчика законодательства, определяющего условия и порядок пребывания и работы в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
-
4.1.16.Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ как в отношении Персонала Подрядчика, так и иных лиц, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика и/или его Персонала;
-
4.1.17.В течение трех дней с момента получения соответствующего Запроса от Заказчика предоставлять письменный еженедельный отчет Заказчику о ходе выполнения Работ на Площадках;
-
4.1.18.выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими разделами Договора, Технического задания, соответствующими Заказами.
-
-
4.2.Подрядчик имеет право:
-
4.2.1.самостоятельно определять способ исполнения Заказов.
-
4.2.2.по согласованию с Заказчиком заключать договоры с подрядными организациями, поставщиками и иным субподрядчиками, необходимость в сотрудничестве с которыми может возникнуть в ходе исполнения договора.
-
-
-
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
-
5.1.Для выполнения договора Заказчик обязуется:
-
5.1.1.передать Заказчику документацию (проект, технические условия и пр.), необходимую для выполнения Работ.
-
5.1.2.обеспечивать финансирование Работ в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.
-
5.1.3.оказывать Подрядчику необходимое содействие и выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими разделами Договора.
-
5.1.4.осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом качественные критерии, предусмотренные СНиП, техническими стандартами и условиями, применяемыми в строительстве, а также нормами, согласованными Сторонами (в случае если отдельные виды Работ являются строительными работами).
-
5.1.5.при отсутствии обоснованных замечаний в 5(пяти) дневный срок с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании Работ осуществить их приемку. В этих целях Заказчик подпишет Акт сдачи-приемки выполненных Работ.
-
-
5.2.Заказчик имеет право:
-
5.2.1.проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;
-
5.2.2.вносить изменения в объем Работ путем дачи письменного распоряжения с указанием:
- увеличить или сократить объем Работ;
- исключить любую часть Работ;
- изменить характер или качество или вид любой части Работ;
- выполнить дополнительные работы, необходимые для завершения строительства Объекта. Указанные распоряжения являются обязательными для Подрядчика при условии, что их выполнение не повлияет на стоимость или срок завершения Работ, в противном случае Подрядчик приступает к выполнению указанных Заказчиком дополнительных работ только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения об изменении стоимости Работ и/или сроков выполнения Работ; -
5.2.3.Приостановить оплату услуг на время просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 4.1.12
-
5.2.4.передавать свои функции (или часть своих функций) третьим лицам.
-
-
-
6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
-
6.1.Работы должны быть выполнены Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих Заказах.
-
6.2.Датой сдачи Работ по соответствующему Заказу является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
-
6.3.Срок выполнения работ может быть увеличен Сторонами в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих выполнению работ в вышеуказанный срок и, как следствие, препятствующих исполнению обязательств Сторон по договору. Дальнейшие действия Сторон в таком случае описываются разделом 11 договора.
-
-
7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
-
7.1.Представительство:
-
7.1.1.В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по договору, Заказчик назначает своего представителя на Площадке, который от имени Заказчика в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям договора, Заказа, строительным нормам и правилам.
-
7.1.2.Подрядчика на Площадке будет представлять его представитель, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ подрядными организациями, поставщиками и иными субподрядчиками.
-
-
7.2.Журнал производства работ (указанный пункт применяется, если в перечень Работ, указанных в соответствующем Заказе, входят строительные работы) :
-
7.2.1.С момента начала строительных Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства строительных работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством строительных работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
-
7.2.2.Журнал должен быть подготовлен Подрядчиком, прошит и листы пронумерованы. Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителем Подрядчика на Объекте. Заказчик ежемесячно проверяет и подтверждает своей подписью записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.
-
7.2.3.Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком, в срок, обеспечивающий соблюдение сроков выполнения работ по соответствующему Заказу.
-
-
7.3.Скрытые Работы (указанный пункт применяется, если в перечень Работ, указанных в соответствующем Заказе, входят строительные работы):
-
7.3.1.Подрядчик письменно уведомляет Заказчика, представителей, осуществляющих авторский и технический надзор, о необходимости проведения приемки Скрытых работ, подлежащих закрытию последующими строительными работами, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии, имени, отчества и местонахождения на Объекте представителя Подрядчика, проводящего приемку. Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи, а подлинник вручается представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика по акту доставки документов, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре.
-
7.3.2.Факт приемки Скрытых работ фиксируется в соответствующем акте промежуточной приемки, подписанном представителями обеих Сторон, представителем организации, осуществляющей авторский надзор.
-
7.3.3.Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Скрытых работ, устраняются силами и средствами Подрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков строительства Объекта. В этом случае акт освидетельствования Скрытых работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков в вышеуказанном порядке.
-
7.3.4.После подписания акта освидетельствования Скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих строительных работ.
-
-
7.4.Испытания Оборудования:
-
7.4.1.По окончании Работ Подрядчик производит индивидуальные испытания смонтированных систем и оборудования, а также необходимые измерения.
-
-
7.5.Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ:
-
7.5.1.Заказчик или его представители вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
-
7.5.2.Заказчик или его представители производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора и проектной документации.
-
7.5.3.Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта.
-
7.5.4.Заказчик вправе регулярно проверять записи в Журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
-
-
-
8.ПРИЕМКА ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ.
-
8.1.Приемка законченного строительством Объекта производится в соответствии с действующим законодательством РФ в области строительства и связи.
-
8.2.После выполнения Работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании Работ. Данное уведомление должно быть направлено Заказчику с таким расчетом, чтобы последний получил уведомление не позднее, чем за десять дней до даты окончания Работ, указанной в соответствующем Заказе. Заказчик, получив уведомление Подрядчика об окончании Работ, определяет состав комиссии со своей стороны и письменно уведомляет Подрядчика о дате приёмки. Дата приемки должна быть не позднее даты окончания Работ, указанной в соответствии с Заказом.
-
8.3.В назначенное Заказчиком время стороны направляют своих представителей на Площадку для приемки результатов Работ. В ходе приемки проверяется соответствие выполненных Работ условиям договора, Заказа, соответствии работы Оборудования, требованиям, указанным в технической документации на него.
-
8.4.По результатам приемки работ Заказчик:
-
8.4.1.подписывает Акт сдачи – приемки выполненных Работ (Форма КС-2);
-
8.4.2.оформляет ведомость замечаний, в которой отражаются перечень недостатков и срок их устранения.
-
-
8.5.После устранения Подрядчиком недоделок и замечаний (в случае не подписания Акта сдачи – приемки выполненных Работ) процедура проведения приёмки повторяется в соответствии с положениями настоящей статьи.
-
8.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, результатов Работ до даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных Работ Подрядчик, а после подписания Акта - Заказчик.
-
8.7.При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
-
-
9.ГАРАНТИИ
-
9.1.Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения Работ в соответствии с условиями договора, технической документацией к Оборудованию и действующими нормами и правилами, в т.ч. в области строительства и связи;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование смонтированного Оборудования при условии соблюдения правил и норм их эксплуатации, а также при условии бесперебойного функционирования внешних городских инженерных и энергетических сетей и систем. -
9.2.В случаях, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего акта, с указанием даты и времени. Подрядчик обязан в 5-дневный срок с момента получения уведомления Заказчика обеспечить присутствие своего полномочного представителя при составлении Акта обнаружения дефектов, для согласования порядка и сроков их устранения.
-
9.2.1.В случае отсутствия представителя Подрядчика в указанный срок, Акт обнаружения дефектов составляется, подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику. Указанный Акт будет являться основанием для устранения недостатков для Подрядчика.
-
-
9.3.Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком либо привлеченными им субподрядчиками обязательств, в сроки, указанные в Акте обнаружения дефектов, но в любом случае не превышающие 30 дней. В этом случае гарантийный срок на некачественно выполненные Работы продлевается на период устранения дефектов этих Работ.
-
9.4.Заказчик вправе устранить недостатки Работ своими силами, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих работ, услуг третьим лицам, привлеченных для устранения дефектов и недостатков.
-
9.5.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Работ, Оборудования со стороны третьих лиц, а также в отношении заводских дефектов Оборудования (за исключением случаев, когда Оборудование было поставлено Подрядчиком) или дефектов, возникших по независящим от Подрядчика причинам.
-
9.6.В случае возникновения спора по поводу дефектов или их причин, Стороны имеют право пригласить эксперта для дачи соответствующего заключения.
-
-
10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
-
10.1.Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств: - за нарушение сроков выполнения Работ, уплачивается неустойка в размере 0,3 % (ноль целых три десятых) от стоимости Работ по соответствующему Заказу за каждый день просрочки, но не более 12 % от стоимости Заказа.
- за несвоевременное освобождение Площадки и прилегающей к ней территории от принадлежащего Подрядчику после завершения работ имущества выплачивается неустойка в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от стоимости Работ по соответствующему Заказу, но не более 12 % от стоимости Заказа;
- за несвоевременное устранение недостатков Работ, указанных в Ведомости замечаний и/или Акте обнаружения дефектов уплачивается неустойка в размере 0,3 % (ноль целых три десятых) от стоимости Заказа, к которому относились некачественные работы, указанные в Ведомости замечаний и/или Акте обнаружения дефектов. -
10.2.В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности по причине нарушения Подрядчиком действующего законодательства, последний гарантирует возмещение убытков, понесенных Заказчиком.
-
10.3.В случае нарушения сроков по оплате выполненных Работ, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
-
10.4.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
-
10.5.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду, которые несет другая Сторона.
-
10.6.Условия об уплате неустойки, возмещении убытков вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из Сторон, при этом неустойка будет начислена с момента ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, а убытки возмещаются в тридцатидневный срок с момента получения письменного требовании об их возмещении.
-
-
11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
-
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельствах, возникших после заключения договора, и которые Стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).
-
11.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные явления: землетрясение, наводнение, и т.п.; обстоятельства общественной жизни: военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки за исключением забастовок сотрудников Сторон по настоящему договору и сотрудников субподрядчиков.
-
11.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по форс-мажорным обстоятельствам, обязана не позднее трех дней с момента их наступления и прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой РФ, будет являться достаточным подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
-
11.4.Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет соразмерное увеличение срока исполнения обязательств по договору на весь период их действия. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более одного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за десять дней до планируемой даты расторжения. В случае прекращения договора по форс-мажорным обстоятельствам, Стороны производят окончательный взаиморасчет, в течение последних пяти банковских дней действия договора.
-
-
12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
-
12.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения договора, Стороны будут стремиться разрешить посредством переговоров.
-
12.2.В случае. если указанные споры и разногласия невозможно будет урегулировать путем переговоров, и Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда ______.
-
-
13.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
-
13.1.Подрядчик гарантирует, что осуществляет все права и обязанности по настоящему договору на основании действующих Лицензий.
-
13.2.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате Работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.
-
13.3.Если в связи с исполнением настоящего договора, Сторонам станут известны друг о друге сведения, которые могут рассматриваться как конфиденциальная информация или коммерческая тайна, Сторона, получившая такие сведения, не вправе сообщать их третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.
-
-
14.СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
-
14.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до _______ г. и может быть ежегодно пролонгирован Сторонами сроком на один год при отсутствии письменного уведомления одной из Сторон об отказе в пролонгации. Указанное уведомление должно быть получено другой Стороной за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия договора. Вне зависимости от истечения срока действия договора, его положения действуют до полного исполнения обязательств Сторон по соответствующему Заказу.
-
14.2.Изменение и досрочное расторжение договора возможны по соглашению Сторон с учетом положений ст. ст. 450-453 ГК РФ, при условии выполнения взаимных обязательств и урегулировании всех финансовых вопросов. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случае:
- задержки Подрядчиком начала Работ по соответствующему Заказу более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Подрядчиком условий о сроках и качестве выполнения Работ;
- несоблюдения Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству Работ;
- аннулирования Лицензий Подрядчика. -
14.3.В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, он обязан письменно уведомить об этом Подрядчика за 10 (десять) дней до планируемой даты расторжения. При этом Стороны должны произвести проверку и оценку не принятых Заказчиком работ, выполненных до отказа Заказчика от исполнения договора, с оформлением соответствующего акта в десятидневный срок с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении. Заказчик должен оплатить Подрядчику только фактически выполненные и принятые Работы.
-
14.4.Все изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Такие соглашения будут являться неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания обеими Сторонами.
-
-
15.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
-
15.1.Стороны договорились о конфиденциальности условий договора и настоящим принимают на себя ответственность и обязательство хранить в строгой тайне все данные и информацию (в том числе ценовые условия договора), которые имеются в их распоряжении, стали или станут им известны в процессе и/или в связи с подготовкой, заключением и выполнением настоящего договора и не раскрывать, не разглашать, не предоставлять доступ, не опубликовывать или какими-либо иными способами не передавать прямо или косвенно такие данные и информацию какой-либо третьей стороне или лицам, которые не уполномочены и/или не должны иметь доступ к таким данным и информации. Такая информация включает, но не ограничивается проектами, планами, рисунками, эскизами, образцами, оборудованием, протоколами, информацией, полученной при обучении, спецификациями, техническими данными, базами данных, программным обеспечением в любой форме, документацией и перепиской Сторон (в дальнейшем «Конфиденциальная Информация»).
-
15.2.Исключительно с целью исполнения настоящего договора его содержание или относящаяся к нему Конфиденциальная Информация могут быть раскрыты сотрудникам Сторон, имеющим обоснованную необходимость использовать такую информацию. До того, как такая информация станет известна, они должны дать обязательство соблюдать обязательство о сохранении конфиденциальности и не раскрывать какой-либо третьей Стороне любую таковую информацию. Обязательство сохранения конфиденциальности не распространяется на случай раскрытия информации по запросу правоохранительных органов, но такое раскрытие информации не должно при этом превышать степень обязательного раскрытия, диктуемого соответствующими законами и должно сопровождаться письменным уведомлением в адрес другой Стороны о необходимости поступать таким образом, причем в любом случае такое уведомление должно быть представлено затронутой этим событием Стороной в течение 24 часов с даты соответствующего события.
-
-
16.НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
-
16.1.Каждая из Сторон не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о другой Стороне и её аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах, их аффилированных лицах, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной Сторонам в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему договору.
-
16.2.Каждая из Сторон не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами другой Стороны или её аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
-
16.3.Каждая из Сторон не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения какой либо из Сторон обязанностей по настоящему договору при условии наличия письменного согласия другой Стороны на такую передачу.
-
16.4.Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего договора должны осуществляться Сторонами исключительно в случаях, предусмотренных настоящим договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Сторон.
-
16.5.Стороны не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
-
16.5.1.осуществление торговли на основании инсайдерской информации другой Стороны;
-
16.5.2.рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг другой Стороны на основании инсайдерской информации;
-
16.5.3.передачу инсайдерской информации другой Стороны третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
-
16.5.4.публикацию или распространение инсайдерской информации другой Стороны иным образом.
-
-
16.6.Каждая из Сторон может потребовать от другой Стороны, виновной в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения в полном размере убытков, причиненных пострадавшей Стороне указанными неправомерными действиями.
-
-
17.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-
17.1.С даты подписания Договора все предыдущие договоренности и переписка относительно его предмета и других существенных условий признаются недействительными.
-
17.2.Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему договору, должны направляться в письменной форме и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. Уведомления и сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
-
17.3.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные договором, регламентируются соответствующими положениями действующего законодательства Российской Федерации
-
17.4.Договор и приложения к нему составлены на русском языке в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны.
-