Договор подряда

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика указывается наименование работ, например: изготовить или переработать (обработать) определенную вещь, осуществить демонтаж оборудования и т.д. При наличии нескольких видов работ их перечень может быть указан в приложении к Договору (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

Дата начала выполнения Работ дата начала работ г., дата окончания выполнения Работ дата окончания работ г.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ (выбрать нужное), - предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. - предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение кол-во дней дней после заключения Договора Укажите место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-передачи оборудования (Приложение N 2). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение N 4). - предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1). Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение кол-во дней дней после заключения Договора укажите место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-сдачи материалов и оборудования (приложение N 2). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение N 4).

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет (выбрать нужное) - Подрядчик. - Заказчик. - Сторона, их предоставившая. Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет (выбрать нужное) - Подрядчик. - Заказчик.

Подрядчик (выбрать нужное) - обязан выполнить Работы лично. - вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).

Качество результата Работ должно соответствовать ГОСТ, ТУ или иным условиям и характеристикам, определенным Сторонами. (п. 2.6 включается в Договор, если Стороны заинтересованы в согласовании условия об установлении гарантийного срока на результаты Работ/в противном случае п. 2.6 следует удалить)

На результат Работ устанавливается гарантийный срок указажите продолжительность гарантийного срока. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком (возможно установление другого момента начала течения гарантийного срока (п. 5 ст. 724 ГК РФ)).

По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д. о готовности результата Работ к сдаче.

В течение кол-во дней с момента получения уведомления дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 3) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится укажите место проведения приемки.

Заказчик, принявший Работы без проверки укажите нужное, - лишается права - не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). (п. 3.4 включается в Договор, если п. 2.1 предусмотренно, что материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик/в противном случае п. 3.4 следует удалить)

При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ.

Цена Работ по Договору составляет сумма цифрами (сумма прописью) руб., в том числе НДС сумма цифрами (сумма прописью) руб.

Оплата по Договору производится (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты) - не позднее чем за количество дней дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата). - в течение количество дней дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ. - в следующем порядке: часть цены Работ в размере сумма цифрами ( сумма прописью ) руб., в том числе НДС сумма цифрами ( сумма прописью ) руб., Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере сумма цифрами ( сумма прописью ) руб., в том числе НДС сумма цифрами ( сумма прописью ) руб., Заказчик оплачивает в течение количество дней дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере процент неустойки процентов от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.

За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере процент неустойки процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное) - убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек. - убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками. - только убытки. - только предусмотренные Договором неустойки.

Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: перечислите обстоятельства - запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение количество дней дней уведомить об этом другую Сторону.

Документ, выданный кем выдан документ, уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срок действий обстоятельств, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Договор действует в течение срок действия договора с даты его заключения.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение кол-во дней цифрами (кол-во дней прописью) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

К Договору прилагаются:
- Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 1);
- Акт приемки-передачи оборудования (Приложение N 2);
- Акт приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 3);
- Акт возврата оборудования (Приложение N 4);
- впишите еще документ при необходимости.