Договор №
1
Договор поставки с монтажем
[-Наименование нашей стороны-]
,
именуемое в дальнейшем
в лице
[-Должность подписанта-]
[-ФИО подписанта-]
,
действующего на основании
[-Основание подписи-]
,
с одной стороны и
[-Наименование стороны партнёра-]
,
именуемое в дальнейшем
в лице
[-Должность подписанта-]
[-ФИО подписанта-]
,
действующего на основании
[-Основание подписи-]
,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
Настоящий Договор
о нижеследующем:
-
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯДоговор подразумевает этот документ.
Дополнение к Договору представляет собой любые изменения и дополнения к Договору, которые согласовываются в письменной форме между Покупателем и Поставщиком.
Покупатель включает в себя понятие Покупателя, определяемого в преамбуле, а также его официальных представителей и правопреемников.
Поставщик включает в себя понятие Поставщика, определяемого в преамбуле, а также его официальных представителей и правопреемников.
Покупатель и Поставщик именуются индивидуально как Сторона и вместе как Стороны.
Товар подразумевает оборудование, комплектующие и документацию, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Договору и предназначенные для _________
Монтажные работы – подразумевает перечень работ по _____ (монтажу и/или пуско-наладке) поставляемого по настоящему Договору Товара. -
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
-
2.1.Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность Покупателя Товар и выполнить Монтажные работы, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар, а также результат Монтажных работ.
-
-
3.ОБЪЕМ ПОСТАВКИ, ПЕРЕЧЕНЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ЦЕНЫ
-
3.1.Состав, количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара, а также перечень Монтажных работ определяются Приложением №1.
-
3.2.Общая цена Договора, включая стоимость Товара, упаковки, маркировки, доставки до склада Покупателя (п.4.1), всех погрузочно-разгрузочных (такелажных) работ, а также стоимость Монтажных работ составляет _____ (_____) рублей, кроме того НДС 18% ____ (____) рублей.
-
-
4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
-
4.1.Поставщик обязуется поставить Товар и выполнить Монтажные работы в объеме, определяемом Приложением №1 к настоящему Договору, по адресу: _________.
-
4.2.Срок поставки Товара и выполнения Монтажных работ составляет не более __ календарных дней и исчисляется от даты вступления в силу настоящего Договора.
-
4.3.За 3 дня до момента фактической доставки Товара Покупателю Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя.
-
-
5.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫРасчеты за Товар и Монтажные работы производятся следующим образом.
-
5.1.Покупатель производит оплату в размере 100% общей цены настоящего Договора (п.3.2), что составляет ____ рублей, в том числе НДС (18%) рублей, в течение семи банковских дней с момента получения счета, выставленного на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки Товара и Монтажных работ.
-
5.2.Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
-
5.3.Любые платежи, установленные настоящим Договором, могут быть совершены как непосредственно Сторонами, так и третьими лицами.
-
-
6.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
-
6.1.Приемка и сдача Товара производится: - по количеству: согласно Приложению № 1 и оканчивается подписанием Сторонами накладной; - по качеству: визуальным осмотром, после осуществления Монтажных работ, проведения тестовых испытаний (проверки работоспособности Товара) и получения при этом положительного результата; оканчивается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки Товара и Монтажных работ.
-
6.2.Приемка и сдача результата Монтажных работ производится: - согласно перечню (Приложение № 1) и по качеству – после проведения тестовых испытаний (проверки работоспособности Товара) и получения при этом положительного результата и оканчивается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки Товара и Монтажных работ.
-
6.3.В комплект отгрузочных документов входят: - для приемки Товара по количеству: а) накладная - 2 оригинала; б) все необходимые сертификаты и разрешения; - для приемки Товара по качеству, а также результата Монтажных работ: а) счет-фактура – 1 оригинал; б) 2 экземпляра Акта сдачи-приемки Товара и Монтажных работ;
-
6.4.Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания сторонами Акта сдачи-приемки Товара и Монтажных работ.
-
6.5.Обязательства Поставщика по поставке Товара и выполнению Монтажных работ («Дата поставки») считаются исполненными с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки Товара и Монтажных работ.
-
6.6.В течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения Поставщиком Монтажных работ и получения Покупателем подписанного Поставщиком Акт сдачи-приемки Товара и Монтажных работ, Покупатель обязан принять по качеству Товар и результат Монтажных работ в соответствие, подписать указанный Акт или в тот же срок направить Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара и/или результата Монтажных работ.
-
-
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
-
7.1.В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара и/или выполнения Монтажных работ, оговоренного в разделе 4, Покупатель имеет право требовать с Поставщика выплаты пени в размере 0,1 % от общей цены Договора (п.3.2) за каждый день просрочки, но не более 12 % данной суммы.
-
7.2.В случае нарушения срока оплаты, установленного пунктом 5.1 настоящего Договора, Поставщик имеет право требовать с Покупателя выплаты пени в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 12 % от суммы просроченного платежа.
-
7.3.В случае задержки в поставке какой-либо части Товара и/или выполнения Монтажных работ на срок свыше 1 (одного) месяца, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и возвратить Поставщику поставленную часть Товара (весь Товар), не оплачивать частично, либо ненадлежаще выполненные Монтажные работы, что не исключает реализации им права, предусмотренного п. 7.1 Договора.
-
7.4.В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков Товара и/или результата Монтажных работ, предусмотренного п.11.2 настоящего Договора, Покупатель имеет право требовать с Поставщика выплаты пени в размере 0,1 % соответственно от стоимости вышедшего из строя Товара (определяемой в соответствии с Приложением № 1) и/или общей стоимости Монтажных работ (определяемой в соответствии с Приложением № 1) за каждый день просрочки.
-
7.5.Если претензия касательно настоящего Договора предъявлена третьей стороной против одной из сторон Договора, последняя соответственно известит об этом другую сторону.
-
7.6.Вышеуказанные ограничения ответственности Поставщика не применяются, если просрочка выполнения обязательств наступила вследствие действия/бездействия его сотрудников, вызванных их грубой небрежности или умыслом.
-
7.7.Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.
-
-
8.ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
-
8.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
-
8.2.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону в течение 5 рабочих дней с момента их возникновения с приложением подтверждающих документов, выданных компетентными органами.
-
8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой стороне.
-
8.4.Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.
-
8.5.Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
-
8.6.Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.
-
-
9.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
-
9.1.Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на первой странице и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
-
9.2.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.
-
9.3.Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при существенном нарушении Поставщиком условий настоящего Договора:
-
9.3.1.поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
-
9.3.2.в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством России и условиями настоящего Договора.
-
-
9.4.Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу.
-
9.5.Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде Дополнения к настоящему Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.
-
9.6.Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
-
-
10.АРБИТРАЖ
-
10.1.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд _ области.
-
10.2.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-
-
11.ГАРАНТИЯ
-
11.1.Гарантия на Товар и результат Монтажных работ действует в течение __ месяцев с Даты поставки – Гарантийный период. Поставщик гарантирует, что Товар является на момент передачи Покупателю собственностью Поставщика, новый, свободен от каких-либо прав третьих лиц, не является предметом спора и не находится под арестом.
-
11.2.В случае обнаружения дефекта (недостатка) Товара или Монтажных работ в Гарантийный период Поставщик обязуется произвести ремонт или заменить дефектные части Товара, а также устранить за свой счет недостатки результата Монтажных работ в возможно короткий срок, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления. Со своей стороны Покупатель обязан обеспечить Поставщику возможность получения дефектного Товара.
-
11.3.Расходы по транспортировке Товара от места установки в ремонт и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированного Товара, несет Поставщик.
-
11.4.Покупатель обязан известить Поставщика о выявленных недостатках Товара или результата Монтажных работ, предоставить письменное их описание, а также описание ситуации, в которых они проявились.
-
11.5.Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные ненадлежащим обращением, вандализмом, аварией, неправильной установкой или нарушением в правилах обслуживания, перечисленных в инструкциях (документации) завода-изготовителя.
-
11.6.Гарантия так же не распространяется на части Товара, подвергнутые несанкционированному Поставщиком ремонту или модификациям, произведенным Покупателем.
-
11.7.Если после заключения настоящего Договора в отношении Товара будут предъявлены какие-либо претензии третьих лиц, Поставщик гарантирует, что окажет всякое содействие Покупателю в защите права собственности последнего на Товар и будет участвовать в споре в случае судебного разбирательства или внесудебного урегулирования.
-
11.8.Поставщик обязуется оказывать Покупателю любое содействие, которое может оказаться необходимым Покупателю для реализации им прав из Договора.
-
-
12.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
-
12.1.Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого (цены на Товар), финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Сторон, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.
-
12.2.Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.
-
12.3.Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой Стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.
-
12.4.Ни одна из Сторон не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о другой Стороне и её аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах данной и её аффилированных лиц, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ей в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору.
-
12.5.Ни одна из Сторон не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами другой Стороны или её аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
-
12.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия другой Стороны на такую передачу.
-
12.7.Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться одной из Сторон исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами другой Стороны.
-
12.8.Ни одна из Сторон не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь): - осуществление торговли на основании инсайдерской информации; - рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг другой Стороны на основании инсайдерской информации; - передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения; - публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.
-
12.9.Любая из Сторон может потребовать от другой Стороны, виновной в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения в полном размере убытков, причиненных ей указанными неправомерными действиями.
-
-
13.УПАКОВКА
-
13.1.Товар должен быть надлежащим образом упакован с учетом отправки любым видом транспорта до пункта назначения. Стоимость упаковки и упаковочного материала включена в цену Договора.
-
13.2.Упаковочный материал (кроме контейнеров) становится собственностью Покупателя.
-
-
14.УВЕДОМЛЕНИЯ
-
14.1.Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адреса сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
-
-
15.ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИПоставщик гарантирует поставку запасных частей к Товару или (в случае отсутствия таковых в производственной программе производителя) соответствующих альтернатив в течение 5 (пяти) лет с Даты поставки Товара по ценам, указанным в настоящем Договоре.