Система автоматизации работы с документами
Совместная многопользовательская работа в документе!

Создание документа по шаблону!

При создании на основе шаблона документ заполняется данными автоматически.

Совместная многопользовательская работа в документе!

Совместная многопользовательская работа в документе!

Вы ОДНОВРЕМЕННО можете работать в документе, как с коллегами, так и с представителями контрагента. Аналог: Google Docs.

Импортируйте свои шаблоны!

Импортируйте свои шаблоны!

Загрузите из DOCX или PDF собственные типовые документы и создайте на их основе новые шаблоны в системе.

История изменений сохраняется!

История изменений сохраняется!

Все правки, которые внесли ваши сотрудники и контрагенты при согласовании, выделяются цветом и хорошо заметны.

Безопасно!

Безопасно!

Мы полностью обеспечиваем безопасность хранения и обработки ваших документов: 256-битный протокол шифрования SSL с рейтингом A+, соответствие 152-ФЗ, надежное разграничение прав доступа, ежедневные бэкапы

  • Создание документа по шаблону с подстановкой реквизитов! (несколько секунд)
  • Совместная многопользовательская работа в документе!
  • Импортируйте и используйте свои шаблоны! (.DOCX, .PDF)
  • Выделение изменений документа цветом!
  • Ваши данные под надежной защитой!

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции

Шаблон договора
Документ сохранён
Для Вашего удобства мы сохраняем все изменения на данной странице в файлах cookies браузера. Если Вы случайно закроете страницу, а потом опять ее откроете, то проделанная работа не будет потеряна.

Для полноценного сохранения данного документа в систему и работы с ним, потребуется регистрация (несколько секунд).
Регистрация
Простая регистрация занимает всего несколько секунд.

Никакого спама, ваши данные под надежной защитой!

Предусмотрен бесплатный тестовый период, позволяющий ознакомиться со всеми возможностями системы.
 
Договор 1
Договор контрактации сельскохозяйственной продукции

[-Наименование нашей стороны-] , именуемое в дальнейшем в лице [-Должность подписанта-] [-ФИО подписанта-] , действующего на основании [-Основание подписи-] , с одной стороны и [-Наименование стороны партнёра-] , именуемое в дальнейшем в лице [-Должность подписанта-] [-ФИО подписанта-] , действующего на основании [-Основание подписи-] , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

  • 1.
    Предмет Договора.
  • 2.
    Производитель обязуется произвести и передать Заготовителю, а Заготовитель принять и оплатить сельскохозяйственную продукцию в количестве, ассортименте и качестве, в сроки и по ценам согласно Приложениям к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
  • 3.
    Права и обязанности Сторон.
    • 3.1.
      Заготовитель обязуется:
      • 3.1.1.
        - обеспечить выдачу Производителю денежного аванса в размере _____ от стоимости продукции в срок до ________.
      • 3.1.2.
        - принять в обусловленные Договором сроки и оплатить указанную продукцию в установленном порядке;
    • 3.2.
      Производитель обязуется:
      • 3.2.1.
        - поставить товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему;
      • 3.2.2.
        - передать Заготовителю все сертификаты и иные документы на передаваемую продукцию в соответствии с требованиями действующего законодательства.
    • 3.3.
      Тару, необходимую для упаковки продукции, предоставляет ______.
    • 3.4.
      Транспорт, необходимый для доставки продукции на склад Заготовителя, предоставляет ______
    • 3.5.
      Транспортные расходы относятся на ______.
    • 3.6.
      Способ, сроки, ассортимент и объем поставки каждой партии продукции определяются Сторонами в Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    • 3.7.
      Обязательство Производителя по передаче продукции Заготовителю считается выполненным с момента получения товара перевозчиком, подтвержденного печатью в транспортной накладной о принятии продукции к перевозке, печатью в товарной накладной и другими необходимыми документами.
  • 4.
    Ответственность Сторон.
    • 4.1.
      За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
    • 4.2.
      За просрочку поставки в установленные договором сроки Производитель оплачивает Заготовителю пеню в размере ____% за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10 дней начисление пени прекращается и производитель уплачивает Заготовителю помимо пени штраф в размере ____% стоимости несданной в срок продукции, в том числе и по отдельным наименованиям продукции, указанных в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
      Производитель освобождается от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору, если они не были выполнены вследствие непреодолимой силы или по вине Заготовителя.
    • 4.3.
      За отказ от приемки продукции, предъявленной Производителем к сдаче, в соответствии с настоящим Договором и по согласованному Сторонами графику либо за просрочку ее приемки Заготовитель уплачивает Производителю штраф в размере ______% от стоимости не принятой или принятой с просрочкой продукции и возмещает убытки, понесенные Производителем. В случае необоснованного отказа от приемки скоропортящейся продукции Заготовитель помимо штрафа оплачивает Производителю полную стоимость продукции;
    • 4.4.
      За несвоевременную оплату принятой продукции Заготовитель уплачивает Производителю за каждый день просрочки пеню в размере ______% от стоимости принятой продукции. При просрочке свыше ____ дней начисление пени прекращается, и Заготовитель уплачивает Производителю сверх начисленной пени штраф в размере _______% от несвоевременно выплаченной суммы;
    • 4.5.
      При неправильном определении количества, качества принятой продукции Заготовитель перечисляет Производителю недоплаченную сумму с начислением на нее ____% годовых.
    • 4.6.
      Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
  • 5.
    Условия расторжения Договора.
    • 5.1.
      Односторонний отказ от исполнения Договора допускается в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон. Существенными нарушениями договора являются:
      • 5.1.1.
        Нарушения Производителя:
        - передача продукции ненадлежащего качества;
        - неоднократные нарушения сроков поставки продукции.
      • 5.1.2.
        Нарушения Заготовителя:
        - неоднократные нарушения сроков оплаты продукции;
        - неоднократные нарушения сроков приемки продукции.
    • 5.2.
      Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.
  • 6.
    Форс-мажор
    • 6.1.
      Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору, если она докажет, что нарушение Договора вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (в частности: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, аварийная остановка производства, неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, повышенная влажность воздуха, штормовой ветер), забастовка, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора), факт наступления которых должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно известить другую Сторону, и несет риск убытков, ставших следствием не извещений или несвоевременности таких извещений.
  • 7.
    Разрешение споров
    • 7.1.
      Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия с помощью переговоров в претензионном порядке.
    • 7.2.
      Претензии высылаются почтовым отправлением и дублируются средствами факсимильной связи.
    • 7.3.
      При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
  • 8.
    Сроки действия Договора
    • 8.1.
      Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _______г.
    • 8.2.
      Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
  • 9.
    Порядок изменения и расторжения Договора
    • 9.1.
      Условия Договора могут быть изменены только по обоюдному согласию сторон.
    • 9.2.
      Изменение оформляется Дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами.
    • 9.3.
      Соглашение составляется в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
  • 10.
    Прочие условия
    • 10.1.
      Стороны обязуются хранить конфиденциальность в отношении всех условий настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему.
    • 10.2.
      Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи с факса Поставщика на факс Покупателя и наоборот.
    • 10.3.
      После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в этой связи считаются недействительными.
  • 11.
    Юридические адреса сторон:
    Производитель:Заготовитель: