Договор подряда на выполнение проектных работ

Подрядчик обязуется по Заказам Заказчика разработать проектную документацию (далее Работы) по проектированию объектов капитального строительства (далее Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат (Рабочий проект).

В заказе Заказчика указываются: номер Заказа, тема проектной документации, стоимость Работ Подрядчика в рублях, начальный и конечный сроки выполнения Работ, перечень прилагаемой документации (Техническое задание на проектирование, а также иные параметры по усмотрению Заказчика.

Работы, предусмотренные настоящим договором, должны выполняться Подрядчиком в точном соответствии с действующими нормативами и правилами, а также требованиями подписанных Сторонами Заказов, Техническими заданиями на проектирование.

Заказ становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента подписания Сторонами.

Настоящий договор заключен на срок равный одному году считая с момента, когда настоящий Договор подписан обеими Сторонами. По истечении данного срока настоящий Договор пролонгируется по соглашению сторон. В случае если у какой-либо из Сторон к моменту окончания срока действия настоящего Договора имеются обязательства по настоящему Договору перед другой Стороной, настоящий договор считается действующим до момента фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в соответствующих Заказах.

Заказчик производит оплату по соответствующему Заказу в размере 100% общей стоимости Работ в течение пятнадцати банковских дней с момента получения счета Подрядчика, выставленного на основании подписанного Акта сдачи-приемки результата Работ (если он подписан Заказчиком без Ведомости замечаний), либо подписания Заказчиком Акта устранения недостатков работ, составляемого после устранения недостатков Работ, указанных в Ведомости замечаний.

Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ по соответствующему Заказу и передает их результат Заказчику для приемки, а также Акт сдачи-приемки результата Работ. Если иное не указано в Заказе, Результат выполненных Работ передается На бумажном носителе или в электронной версии? - Количество -экземпляров экземпляров в формате формат;

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем получения указанных в п.5.1 документов, производит приемку результатов Работ.

Приемка результатов Работ включает проверку:
- качества выполненных Работ согласно требованиям Технического задания и действующих норм и правил,
- количества предоставленных экземпляров Рабочего проекта (п.5.1).

Датой сдачи результата Работ Заказчику считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов Работ. С момента подписания Заказчиком данного Акта обязательства Подрядчика по разработке проектной (технической) документации считаются выполненными и право собственности на результат Работ (п.5.1) переходит к Заказчику.

Устранение указанных в Ведомости замечаний недостатков осуществляется Подрядчиком за его счет. При этом если нарушен срок окончания выполнения Работ Заказчик имеет право требовать с Подрядчика выплаты неустойки, предусмотренной п.6.2 настоящего Договора.

После устранения указанных в Ведомости замечаний недостатков выполненных Работ стороны подписывают Акт устранения недостатков.

Заказчик имеет право по своему усмотрению провести работу по устранению недостатков самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц, при этом стоимость этих работ может быть взыскана с Подрядчика и (или) удержана из стоимости вознаграждения, подлежащего уплате Подрядчику.

В случае если государственными надзорными органами, иными заинтересованными организациями и органами местного самоуправления во время согласования Рабочего проекта будут выявлены его недостатки, не выявленные сторонами при утверждении Акта сдачи-приемки результатов Работ, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки за свой счет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента их выявления.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае несвоевременного окончания выполнения Работ Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,3% от общей стоимости Работ по соответствующему Заказу за каждый день просрочки, но не более 12% от общей стоимости Заказа. При просрочке окончания выполнения Работ на срок более 60 дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договори требовать возмещения убытков.

В случае несвоевременной оплаты Работ Подрядчик имеет право требовать с Заказчика уплаты пени в размере 0,3% от стоимости Работ по соответствующему Заказу за каждый день просрочки, но не более 12% от стоимости Работ ).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации (Рабочего проекта), включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно (в срок не более 10 рабочих дней) устранить недостатки в технической документации, а также возместить Заказчику причиненные убытки, понесенные им в результате выявленных недостатков.

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

Условия об оплате штрафа, пени вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из сторон, при этом пени будут начисляться с момента ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены.

Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим из договорных отношений со всеми участвовавшими в Работах субподрядчиками.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону в течение 5 рабочих дней с момента их возникновения с приложением подтверждающих документов, выданных компетентными органами.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту выполненных Работ.

Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.

Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.

Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.

Недействительность какого-либо из положений Договора не влечет автоматически недействительности других его положений.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд _______.

Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Заказчик вправе без письменного согласия Подрядчика передавать другим лицам свои права по настоящему договору. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим лицам свои права по настоящему Договору.

Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик осуществляет свою деятельность в соответствии с Лицензией № Номер лицензии от Дата выдачи лицензии г.

Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого (цены на Товар), финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Сторон, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.

Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.

Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой Стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.