Договор подряда по ремонту оборудования

В период действия настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнять работы по ремонту не покрытого гарантией производителя / поставщика оборудования Заказчика, в том числе его отдельных частей (далее - Оборудование). Работы по настоящему Договору выполняются по отдельным заданиям Заказчика на основании Заказа на ремонт (Приложение №1 – форма), подписанного обеими Сторонами, и далее по тексту именуются «Работы». Перечень Оборудования приведён в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях настоящего Договора. Цены на Работы приведены в Приложении №2. Цены за ремонт Оборудования, не указанного в Приложении №2, устанавливаются Сторонами для каждого конкретного заказа отдельно.

Положения настоящего Договора применяются к каждому Заказу, если в Заказе прямо не установлено иное.

Подрядчик обязан принять любой Заказ Заказчика, составленный в соответствии с положениями настоящего Договора. Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как невыполнение Работ, причём срок выполнения Работ считается начавшим течь с момента подачи Заказчиком Заказа Подрядчику.

Цены на Работы указаны в Приложении №2. В случаях, предусмотренных законодательством России, Подрядчик предъявляет Заказчику к уплате сумму налога на добавленную стоимость.

При изменении налогового законодательства РФ цена Работ автоматически изменяется в соответствии с изменениями законодательства РФ.

Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика счета, выставленного на основании подписанного Сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ».

 Исполнением обязательств Заказчика по оплате в каждом случае является списание средств с расчетного счета Заказчика.

Настоящий Договор вступает в силу c даты его подписания Сторонами, действует до ____ 20__ года, если он не будет расторгнут до истечения установленного срока.

Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, либо иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или законодательством Российской Федерации.

При отсутствии нарушений на стороне Подрядчика Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения любого Заказа, в этом случае Стороны в соответствии с порядком, указанным в разделе 5, проводят досрочную сдачу-приёмку выполненных Подрядчиком Работ, и Заказчик оплачивает результат принятых им Работ, но не несёт иных обязательств перед Подрядчиком.

Заказчик самостоятельно осуществляет диагностику неисправностей на первичном уровне, например: обнаружение и выявление неисправностей до уровня модулей и составляет заявку на выполнение ремонта с указанием оборудования и описанием неисправности.

 Заявка на ремонт направляется Заказчиком.

Подрядчик обязан подтвердить наличие или отсутствие гарантийных обязательств в отношении неисправного Оборудования, определяемых согласно договорам на поставку вышеуказанного Оборудования, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи Заказчиком Заявки на ремонт.

После получения ответа в соответствии с п.4.3 настоящего Договора Заказчик подписывает Заказ на выполнение Работ по форме Приложения №1. В случае необходимости, неисправное Оборудование будет идентифицированно до уровня отдельных плат, модулей, блоков.

Заказчик передает неисправное Оборудование в сервисный отдел Подрядчика, находящийся по адресу: ______. В случае изменения местонахождения сервисного отдела, Подрядчик обязан заблаговременно направить Заказчику уведомление с указанием нового адреса и даты изменения.

Заказчик обязан передать вместе с неисправным Оборудованием следующие документы, подписанные со стороны Заказчика уполномоченными на то лицами: -Заказ на ремонт в двух экземплярах, подписанный уполномоченным представителем Заказчика. -Акт приемки-передачи неисправного Оборудования, составленный и подписанный Заказчиком, в двух экземплярах.

По получении неисправного Оборудования Подрядчик подписывает со своей стороны указанные в п.4.6 Заказ и Акт и передает один экземпляр Заказа и один экземпляр Акта Заказчику. При этом Стороны соглашаются, что сотрудники сервисного центра Подрядчика имеют право на подписание Заказа и Акта, их полномочия считаются явствующими из обстановки, и что заказ, подписанный таким сотрудником, налагает на Подрядчика обязательства по осуществлению ремонта.

Все расходы и риски, связанные с доставкой Оборудования в сервисный отдел Подрядчика по адресу указанному в п.4.5 настоящего Договора, и обратно, Заказчик несет самостоятельно.

Подрядчик проводит все Работы по настоящему Договору своим иждивением. Привлечение к выполнению Работ третьих лиц допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отремонтированное Оборудование Заказчика в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента представления Заказчиком неисправного Оборудования в сервисный отдел Подрядчика.

О факте готовности к передаче отремонтированного Оборудования Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление по электронной почте или факсу.

Передача отремонтированного Оборудования Заказчику осуществляется в сервисном отделе Подрядчика, расположенном по адресу, указанном в п.4.5 Передающая и принимающая стороны подписывают Акт приемки-передачи оборудования.

При возврате отремонтированного Оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику акт приёмки работ и по запросу Заказчика прикладывает к каждому отремонтированному Оборудованию (блоку, модулю) краткий отчет по существу выполненного ремонта, содержащий информацию о неисправных компонентах, испытаниях и действиях, предпринятыми Подрядчиком для обнаружения и устранения неисправностей.

В случае невозможности ремонта Оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику акт неремонтопригодности Оборудования с обязательным указанием причин неремонтопригодности Оборудования.

При передаче Заказчику отремонтированного Оборудования Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки работ по ремонту неисправного оборудования, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика, в 2-х экземплярах.

Заказчик обязан совместно с Подрядчиком провести приемку отремонтированного оборудования и подписать акт приемки работ по ремонту неисправного Оборудования, или предоставить Подрядчику мотивированный отказ в течение 10 (десяти) дней с даты передачи Подрядчиком отремонтированного Оборудования Заказчику согласно п.4.12 настоящего Договора. Неучастие Подрядчика в сдаче-приёмке результата Работ не допускается и расценивается как непредставление результата Работ к сдаче-приёмке. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными с момента подписания Заказчиком указанного в настоящем пункте акта.

В случае мотивированного отказа в приемке отремонтированного оборудования Подрядчик обязан устранить недостатки, ставшие основанием для отказа, в кратчайшие сроки, что не лишает Заказчика права налагать на Подрядчика санкции в соответствии с положениями настоящего Договора.

Подрядчик гарантирует, что все Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком на высоком уровне и в соответствии со спецификациями завода-изготовителя. В случае выявление недостатка результата Работ Подрядчика в течение _______________ с момента приёмки Заказчиком результата работ Подрядчик обязан устранить недостаток по месту нахождения Оборудования и сдать исправное Оборудование Заказчику в срок ________________, при этом невыполнение данного обязательства даёт Заказчику право требовать от Подрядчика уплаты неустойки по п.7.2 настоящего Договора.

При просрочке Подрядчика против срока, указанного в п.4.10 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере __________ за каждый день просрочки.

В случае невыполнения Подрядчиком работ по гарантии, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, в срок, указанный в п.6.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать уплаты штрафной неустойки в размере _______ за каждый день просрочки.

Ответственность Заказчика за несвоевременную оплату определяется в соответствии со статьёй 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Условия пунктов 7.1, 7.2, 7.3 настоящего Договора применяются в случае направления Стороной, реализующей свое право на применение штрафных санкций, соответствующего письменного требования.

Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, может быть освобождена от ответственности за данное невыполнение, если докажет, что данное невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, определяемой как таковая в соответствии с п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.

Независимо от иных положений настоящего Договора, при невыполнении / некачественном исполнении Подрядчиком Работ Заказчик может возложить исполнение Работ на третье лицо с отнесением всех связанных с этим расходов на Подрядчика.

Факт заключения настоящего Договора, его положения, вся информация, относящаяся к его исполнению, есть конфиденциальная информация Заказчика. Также к конфиденциальной информации любой из Сторон относится любая (в разумных пределах) информация, которую данная Сторона посредством письменного уведомления другой Стороне объявит своей конфиденциальной информацией.

За нарушение условия о конфиденциальности информации Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за понесённые убытки. Настоящие условия действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны какой бы то ни было третьей стороне или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны какую бы то ни было третью сторону без письменного согласия другой Стороны.

Исполнитель не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о Заказчике и аффилированных лицах Заказчика, их деятельности, ценных бумагах Заказчика и аффилированных лиц Заказчика, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему договору.

Исполнитель не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.

Исполнитель не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Испонителем обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу.

Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться Исполнителем исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Заказчика.

Заказчик может потребовать от Исполнителя, виновного в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Заказчику указанными неправомерными действиями.

О перемене адреса, счета в банке, наименования предприятия Стороны немедленно письменно уведомляют друг друга.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением изменений реквизитов, осуществляемом в порядке, предусмотренном пунктами 4.5и 9.1 настоящего Договора, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем взаимных согласований, а в случае недостижения согласия - путём обращения в Арбитражный суд г. Москвы. Стороны считают данные положения согласованием договорной подсудности.

Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Все ссылки на статьи, разделы, пункты, подпункты и приложения, встречающиеся в тексте настоящего Договора, являются ссылками на статьи, разделы, пункты, подпункты настоящего Договора и приложения к настоящему Договору, если в тексте настоящего Договора прямо не оговорено иное.